25-11-2014
Сумма контракта: 634 504 рублей
Организатор тендера: Филиал "Северо-Западный" ОАО «Оборонэнерго»
Выполнение капитального ремонта воздушные линии 0,4 кВ, инв. № 865139000, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, г. Моздок, в/ч 62467, в/г № 64 для нужд филиала «Северо-Кавказский» ОАО «Оборонэнерго» (#14875014)
Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Северная Осетия-АланияСумма контракта: 634 504 рублей
Организатор тендера: Филиал "Северо-Западный" ОАО «Оборонэнерго»
Полная информация по тендеру закрыта
Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Купить "выполнение капитального ремонта воздушные линии 0,4 кВ, инв. № 865139000, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, г. Моздок, в/ч 62467, в/г № 64 для нужд филиала «Северо-Кавказский» ОАО «Оборонэнерго»"
|
||
| Организатор процедуры: | Филиал "Северо-Кавказский" ОАО «Оборонэнерго», Россия, 357538, Ставропольский край, Пятигорск, Садоводческое некоммерческое товарищество Прогресс, участок33, 34 массив 7 | |
| Заказчик: | филиал "Северо Кавказский" | |
| Контактное лицо: |
Черненко Ольга Владимировна ведущий специалист ООП |
|
| Вид экономической деятельности (ОКВЭД): | 45.21.4. Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы | |
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Строительно-монтажные работы выполнение капитального ремонта воздушные линии 0,4 кВ, инв. № 865139000, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, г. Моздок, в/ч 62467, в/г № 64 для нужд филиала «Северо-Кавказский» ОАО «Оборонэнерго» |
|
| Обеспечение заявки на участие: | Не требуется. | |
| Количество и единицы измерения: | 1 договор | |
| Обязательное применение ЭП: | Нет | |
| Цена за единицу: | 634 504,83 руб. | |
| Начальная цена предмета договора: | 634 504,83 руб. (в том числе НДС) | |
| Условия оплаты: | Заказчик осуществляет оплату всех фактически выполненных Подрядчиком Работ в течение 30 (тридцати) банковских дней после подписания обеими Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и получения Заказчиком оригинала счета, счета-фактуры, оформленных надлежащим образом на бумажном носителе, а также документов, подтверждающих фактическое выполнение работ, а именно: акты скрытых работ, исполнительная документация, протоколы испытаний, технические акты, документы на приобретение материалов и оборудования (счета, счета-фактуры и иные первичные учетные документы). | |
| Источник финансирования: | Собственные средства | |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: |
363750, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, г. Моздок, в/ч 62467, в/г № 64 начало выполнения работ: в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения договора; окончание выполнения работ: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты начала выполнения работ. |
|
| Сроки выполнения предмета договора: |
• Начальный срок выполнения Работ: в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания договора. • Конечный срок выполнения Работ: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, с даты начала выполнения работ. |
|
| Дата публикации: | 24.11.2014 16:19 | |
| Критерии оценки котировочных заявок: |
Для настоящей закупки Заказчиком установлен критерий оценки: БЦi – «Цена договора». В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений, обеспечения равной и объективной оценки заявок, сравнения предложений по критерию «цена договора» используются цены предложений Участников без учета НДС. Сопоставление заявок Участников, которые по результатам соответствия критериям отбора, допущены заказчиком к дальнейшему участию в закупке, осуществляется по рейтингам их заявок. Рейтинг заявки i-го Участника закупки представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. При равенстве рейтингов заявок Участников процедуры закупки победителем будет признан Участник, подавший заявку ранее остальных Участников. Оценка по критерию «Цена договора» |
|
| Дата окончания приема котировочных заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru до 02.12.2014 18:00 | |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 09.12.2014 18:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 121588" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Порядок подачи котировочных заявок: |
Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
| Требования к участникам: |
Соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом закупки и быть правомочным заключать договор. - Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). - Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. - Не иметь задолженности по начисленным налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. - Обладать профессиональной компетентностью и опытом поставки товаров, аналогичному по характеристикам и объему, являющихся предметом закупки. - Обладать материально-техническими и кадровыми ресурсами, а также другими материальными возможностями, необходимыми для выполнения поставки товаров, являющихся предметом закупки. - Обладать кадровыми ресурсами, необходимыми для выполнения поставки товаров, являющихся предметом закупки. - Участник в обязательном порядке должен указать в заявке производителя поставляемого оборудования. - Обладать необходимыми сертификатами на продукцию в соответствии с законодательством Российской Федерации. - В реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и/или в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» должны отсутствовать сведения об участнике. В случае наличия вышеуказанных сведений заявка Участника может быть признана не соответствующей требованиям настоящего технического задания |
|
| Документы, прилагаемые к заявке: |
Письмо о подаче оферты с приложениями (по форме и в соответствии с требованиями заказчика). - Копия заполненного, подписанного Участником и скрепленного его печатью проекта договора. - Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), датированная не ранее 1 (одного) месяца до дня публикации извещения о проведении процедуры закупки. - Учредительные документы (устав, учредительный договор) в действующей редакции. - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. - Копии документов (протокол, решение общего собрания учредителей, приказ о назначении), подтверждающих полномочия лица, подписавшего документы, входящие в состав заявки, на осуществление действий от имени Участника закупки и право на заключение соответствующего Договора по результатам закупки. Если документы подписываются по доверенности, предоставляется копия доверенности на осуществление действий от имени Участника закупки, включая документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшее доверенность. - Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний отчетный период (завершенный год) с отметкой налоговой инспекции о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме, а также копия промежуточной бухгалтерской отчетности за соответствующий период текущего года. - Сертификаты соответствия на продукцию и/или декларация о соответствии. - Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов |
|
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
| Комиссия: |
Филиал «Северо-Кавказский» Открытого акционерного общества «Оборонэнерго» 357538, Ставропольский край, г. Пятигорск, садоводческое некоммерческое товарищество Прогресс, участок 33, 34, массив 7, тел./факс 8(8793) 40-54-83 Е-mail: info@sk.oen.su |
|
| Председатель комиссии: | Керский В.А. - Директор филиала "Северо-Кавказский" | |
| Члены комиссии: |
Близнюк Б.Ю. - 1-й Зам. директора. Главный инженер. Шиповалова Т.В. - Заместитель директора по ЭиФ. Файнштейн Ю.В. - Заместитель директора по ТР и ОП Завалов Г.Б. - начальник юридического отдела. Айбазов И.А.-начальник ПТО |
|
Подача предложений через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, xls, pdf, ppt, txt, zip, jpg, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 50 Мб каждый.
| № файла | Файл | Комментарий |
Подписан |
| 1-121588 | Скачать файл Кап.ремонт воздушной линии 0,4 кВ РСО-Алания (228 Кб) | 24.11.2014 16:13 | |
| 2-121588 | Скачать файл Договор - проект кап. рем. вл.04 (67 Кб) | 24.11.2014 16:14 | |
| 3-121588 | Скачать файл Смета ВЛ 0,4 кВ № 865139000 (109 Кб) | 24.11.2014 16:15 | |
| 4-121588 | Скачать файл ТЗ к договору на торги (34 Кб) | 24.11.2014 16:15 | |
| 5-121588 | Скачать файл 0,4 кВ Моздок (858 Кб) | 24.11.2014 16:16 |
Источник тендера:
только для подписчиков »
Источник тендера:
только для подписчиков »
Другие тендеры за этот временной период
Плита по чертежуКрона 6F22
Запчасти Камаз
Колодки Abicor
Поставка полиграфической продукции
Подрядные работы по текущему ремонту помещений
